- 轻松搞定一级建造师：建设工程法规及相关知识
- 建造师执业资格考试命题分析小组
- 15336字
- 2020-08-28 03:34:51
第一部分 2007～2012年建设工程法规及相关知识真题点评精析
2007年建设工程法规及相关知识真题点评精析
考试时间：180分钟 满分：130分
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最正确或最符合题意；选对每题得1分；没选或选错均不得分）
1.根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（ ）。
A.法律
B.部门规章
C.行政法规
D.单行条例
【答案】C
【点评】本题考核法的效力等级。
【解析】行政法规是最高国家行政机关（国务院）制定的规范性文件，效力低于宪法和法律；部门规章由国务院各部、委制定，效力低于法律、行政法规。
2.某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于（ ）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
【答案】B
【点评】本题考核代理制度。
【解析】注意职务行为与民事代理的关系与区分。
3.甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（ ）享有。
A.甲建设单位
B.乙设计单位
C.注册建筑师王某
D.甲、乙两单位共同
【答案】B
【点评】本题考核知识产权的相关内容。
【解析】委托作品的著作权，合同有约定的依约定；无约定的，由受托人（设计单位）享有。由于该设计图纸在设计单位内部，又属于第二类职务作品，著作权分割享有：王某享有署名权，其他权利如许可使用权属于单位所有。
4.某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ ）。
A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产
B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产
C.2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院
D.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
【答案】B
【点评】本题考核诉讼时效的中止。
【解析】诉讼时效最后6个月，因不可抗力或其他障碍不能行使请求权的，时效中止。本题时效从2005年11月1日起算，A事件发生在时效头18个月，不适用中止，B正确，C事件不属于“其他障碍不能行使请求权”，D事件属于中断。时效年年考一道，命题的趋势主要侧重于这种综合分析，横跨两、三个点的题型。
5.监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（ ）。
A.可以要求施工单位修改设计
B.应当报告建设单位要求施工单位修改设计
C.应当报告建设单位要求设计单位修改设计
D.应当要求设计单位修改设计
【答案】C
【点评】本题考核《建筑法》中有关监理的规定。
【解析】施工单位、监理单位发现设计错误，应当如何操作，是近年命题热点。
6.某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（ ）。
A.责令改正，并处以罚款
B.责令改正，可以处以罚款
C.责令停止施工，并处以罚款
D.责令停止施工，可以处以罚款
【答案】D
【点评】本题考核《建筑法》的相关内容。
【解析】根据《建筑法》的规定，对建设单位不具备领取施工许可证条件而未取得施工许可证擅自开工的项目，责令其停止施工，并处以罚款。
7.使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。
A.50
B.100
C.200
D.3000
【答案】B
【点评】本题考核必须进行招标的规模要求。
【解析】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对使用财政预算资金的建设项目，设备采购的单项合同估算价最低在100万元人民币以上的，必须进行招标。
8.某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25目，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（ ）。
A.3月20日
B.3月30日
C.4月25日
D.4月30日
【答案】C
【点评】本题考核投标的有效期限。
【解析】投标有效期自投标截止时间（开标时间）起算。
9.甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标，则该联合体资质等级应为（ ）。
A.一级
B.二级
C.三级
D.暂定级
【答案】C
【点评】本题考核联合体资质等级的确定。
【解析】联合体参加投标时的资质等级认定原则为“就低不就高”。
10.在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（ ）。
A.投标人主要负责人的近亲属
B.项目主管部门的人员
C.项目行政监督部门的人员
D.招标人代表
【答案】D
【点评】本题考核评标委员会成员回避的情形。
【解析】《招标投标法》规定，与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会；此外《评标委员会和评标方法暂行规定》进一步规定项目主管部门或行政监督部门的人员也不得进入评标委员会。
11.某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理和是否重新发包，下列说法中，正确的是（ ）。
A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标
B.评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包
C.评标委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标
D.评标委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包
【答案】A
【点评】本题考核评标委员会是否否决全部招标。
【解析】投标人少于三个必须招标；有效标少于三份是否需要重新招标关键取决于评标委员会态度，评标委员会可以竞争不足为由否决全部投标，因此，招标人只得重新招标。
12.某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（ ）。
A.1020万元
B.1010万元
C.1000万元
D.990万元
【答案】A
【点评】本题考核合同价的确定。
【解析】招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。本题中，采用经济评审的最低投标价法评标，则评审后的最低投标价即为中标价，而订立的合同价应是中标价即1020万元。
13.某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人员的人数上限是（ ）。
A.100人
B.200人
C.300人
D.500人
【答案】C
【点评】本题考核《安全生产法》中有关配备兼职安全生产员的规定。
【解析】《安全生产法》第19条规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。
生产经营单位依照前款规定委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。
14.安全生产监督部门对某大型施工单位进行紧急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是（ ）。
A.应建立应急救援资金专款专用制度
B.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
C.应对应急救援器材进行经常性维护保养
D.各级负责人兼任应急救援人员
【答案】C
【点评】本题考核《安全生产法》有关应急救援的规定。
【解析】注意“大型”，所以不能选B。A、D选项没有法律根据。
15.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（ ）报告。
A.兼职安全巡查员
B.专业监理工程师
C.发包人代表
D.建设工程安全生产监督站
【答案】A
【点评】本题考核《建设工程安全生产管理条例》的相关规定。
【解析】注意报告的对象必须是“现场安全管理人员或本单位负责人”。
16.下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（ ）。
A.施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人
B.施工单位的项目负责人对项目的安全施工负责
C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查
D.装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员
【答案】C
【点评】本题考核安全生产责任制度。
【解析】施工单位主要负责人是指对本单位生产经营拥有决策权的人，不单是法定代表人，所以选项A不选；选项B错，应当是项目经理；选项D错，应当按面积。
17.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（ ）。
A.提供相邻构筑物的有关资料
B.编制安全技术措施及专项施工方案
C.办理施工许可证时报送安全施工措施
D.提供安全施工措施费用
【答案】B
【点评】本题考核施工单位的安全责任。
【解析】各单位安全责任、质量责任的精确划分是将来每年必考的新题型，而且与生产实践的联系越来越紧密。
18.下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（ ）。
A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序
B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证
C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废
D.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证
【答案】B
【点评】本题考核安全生产许可证申请与管理制度。
【解析】建筑施工企业在安全生产许可证有效期内，遵守安全法规，无伤亡事故的，经原安全许可证颁发单位同意，不再审查，其有效期延期3年，所以选项A不正确；施工单位遗失安全生产许可证，应先向原颁证机关报告并登报声明原证作废后，方可补办，所以C选项不正确；未领取安全生产许可证的，不得发放施工许可证，所以D选项也是错误的。因此，只有B选项是正确的。
19.下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是（ ）。
A.明示报名参加投标的各施工单位低价竞标
B.明示施工单位在施工中应优化工期
C.暗示施工单位不采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同
D.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥
【答案】D
【点评】本题考核《建设工程质量管理条例》的相关规定。
【解析】此题显然选项A、B、C不是法律、行政法所禁止的，只有D选项是法律、行政法所禁止的。
20.依照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（ ）。
A.建设单位负责试验，并承担试验费用
B.建设单位负责试验，双方分担试验费用
C.施工单位负责试验，建设单位承担试验费用
D.施工单位负责试验，双方分担试验费用
【答案】C
【点评】本题考核《建设工程施工合同（示范文本）》的相关条款。
【解析】《建设工程施工合同（示范文本）》27.5款规定：发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费由发包人承担。
21.依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是（ ）。
A.建设单位拨付工程款
B.施工单位实施隐蔽工程
C.商品混凝土用于基础工程
D.大型非标构件进行吊装
【答案】A
【点评】本题考核《建设工程质量管理条例》的相关规定。
【解析】未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构（配）件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
22.某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度断裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（ ）。
A.建设单位维修并承担维修费用
B.施工单位维修并承担维修费用
C.施工单位维修，设计单位承担维修费用
D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
【答案】B
【点评】本题考核质量缺陷维修费用的承担。
【解析】建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
23.在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（ ）。
A.丙设计单位直接对甲建设单位负责
B.丙设计单位仅对乙设计单位负责
C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责
D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任
【答案】A
【点评】本题考核设计责任的承担。
【解析】甲建设单位是将设计任务分别发包给了乙、丙两家设计单位，而两家单位无合同关系，乙单位既不是总包，丙设计单位也不是分包，所以B、C、D选项错误。
24.某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准。关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是（ ）。
A.可以先批准立项，但建设单位不得开工
B.不得批准立项，建设单位不得开工
C.不得批准立项，但建设单位可以先开工
D.可以先批准立项，建设单位可以先开工
【答案】B
【点评】本题考核环境影响评价制度。
【解析】环境影响评价文件未经审批或未获批准的，该项目审批部门（如发改委）不得批准建设，建设单位不得开工。
25.施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（ ）。
A.为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材
B.施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护
C.为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近
D.在道路两旁施工时使用明火作业
【答案】B
【点评】本题考核《消防法》的相关规定。
【解析】本题同时考了4个点。B、C选项考核的是：不得擅自挪用消防设施，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。D选项考核的是：禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；A选项考核的是：公安消防机构不得指定消防产品的销售单位和品牌。
26.下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（ ）。
A.制定施工现场的消防安全制度
B.向有关部门报审消防设计图纸
C.对施工人员进行消防宣传教育
D.定期检修施工现场的消防器材
【答案】B
【点评】本题考核施工单位的消防安全职责。
【解析】向有关部门报审消防设计图纸是建设单位的责任，选项A、C、D才是施工单位消防安全职责。
27.拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与（ ）签订国有土地使用权出让合同。
A.省人民政府
B.市人民政府
C.市土地管理部门
D.拍卖公司
【答案】C
【点评】本题考核国有土地使用权出让合同的签订。
【解析】根据《土地管理法》和《城市房地产管理法》及有关规定，土地使用权出让，应当由政府土地管理部门与土地使用者签订出让合同。只有土地管理部门有权代表国家作为土地出让方，与土地使用者签订国有土地使用权出让合同。
28.某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括（ ）。
A.旧城改造项目批准文件
B.建设用地规划许可证
C.建设工程规划许可证
D.国有土地使用权批准文件
【答案】C
【点评】本题考核申请房屋拆迁许可证应提交的资料。
【解析】建设工程规划许可证不是办理房屋拆迁许可证必需的资料，而是办理施工许可证必需的资料。
29.王某应聘到施工单位，双方于4月15日签订了为期两年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18目，王某拟解除劳动合同，则（ ）。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应提前30日以书面形式通知用人单位
D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
【答案】C
【点评】本题考核劳动合同的解除。
【解析】根据《劳动法》的规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。题中试用期从4月16日开始，7月15日结束。王某在7月18日拟解除劳动合同，已过试用期，应提前30日以书面形式通知用人单位。
30.某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元。保险公司应当支付的保险金为（ ）万元。
A.6
B.14
C.20
D.26
【答案】D
【点评】本题考核建筑工程一切险。
【解析】被保险人的止损费用由保险人承担。
31.工程总承包单位将部分工程依法分包，王某是分包单位的项目负责人，则王某工资收入应缴纳的个人所得税由（ ）。
A.建设单位代扣代缴
B.总承包单位代扣代缴
C.分包单位代扣代缴
D.王某自行申报
【答案】C
【点评】本题考核个人所得税的缴纳。
【解析】今年起规定“年收入10万元以上，应当由本人自行申报”。但自行申报不等于自行缴纳。所以选项C是正确的。
32.某工程总承包合同工程总价款4000万元。经建设单位同意，总承包单位将部分专业工程分包。经结算，总承包单付支付人工、材料、设备费用等共计2500万元，支付给分包单位工程价款1000万元。根据《营业税暂行条例》规定，总承包单位应纳税营业额是（ ）万元。
A.4000
B.3000
C.2500
D.1500
【答案】B
【点评】本题考核应纳税营业额的计算。
【解析】建筑业总承包人进行分包的，以工程的全部承包额减去分包额后的余额为营业额，其营业额均应包括工程所用原材料及其他物资和劳动力价款在内，纳税人从事安装作业的，凡安装的设备价值作为安装工程价值的，其营业额应包括设备价值在内。以营业额作为应纳税营业额。这类题目一定要留心题干中问的是“营业额”还是“营业税”。
33.甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需承担巨额债务，对该债务负有清偿义务的法律主体是（ ）。
A.甲公司
B.乙公司
C.戊分公司
D.庚公司
【答案】A
【点评】本题考核分公司的民事责任承担问题。
【解析】注意戊是分公司，如果戊是分立出来的公司，那由戊自己承担。如果是分公司，那该债务负有清偿义务的法律主体则为甲公司。
34.某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（ ）。
A.建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更
B.承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺
C.建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知
D.建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知
【答案】D
【点评】本题考核要约失效的情形。
【解析】要约可以撤回，撤回要约的通知书应先于或者同时与要约到达受要约人。要约失效的情形有：
（1）拒绝要约的通知到达要约人；
（2）要约人依法撤销要约；
（3）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；
（4）受要约人对要约的内容作出实质性变更。
35.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（ ）。
A.要约内容不明确
B.要约人不特定
C.受要约人错误
D.无订立合同的意思表示
【答案】C
【点评】本题考核要约的构成要件。
【解析】要约的构成要件有：
（1）要约是特定人作出的意思的表示；
（2）要约必须有订立合同意思的表示；
（3）要约必须向受要约人发出；
（4）要约的内容必须具体。
该施工单位的两个投标文件互相错投，不满足条件，因此均不构成要约。
36.某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（ ）。
A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容
B.对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释
C.对格式条款有两种以上解释的，该条款无效
D.格式条款与非格式条款不一致的，以非格式条款为准
【答案】D
【点评】本题考核格式条款的内容。
【解析】提供格式条款一方的责任：按公平原则，提请对方注意免责或限制其责任的条款，按照对方要求对该条款予以说明。对格式条款的理解：对格式条款的理解发生争议的，按通常理解解释；有两种以上解释的，应作出不利于提供格式一方的解释；格式条款与非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。
37.某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定。则此要约的生效时间是（ ）。
A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间
B.该要约进入三个电子邮箱的最后时间
C.该供应商获悉该要约收到的时间
D.该供应商理解该要约内容的时间
【答案】A
【点评】本题考核要约的生效时间。
【解析】采用数据电子文件形式的要约，若收件人指定特定接受系统时，自该数据电子文件进入该特定系统的时间为要约的生效时间；若收件人未指定特定接受系统时，自该数据电子文件进入收件人任一系统的首次时间为要约的生效时间。
38.甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同。甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（ ）。
A.甲、乙达成合意时
B.甲签字、盖章时
C.乙收到合同书时
D.乙签字、盖章时
【答案】D
【点评】本题考核合同成立的时间。
【解析】《合同法》第32条规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。所以本题中，当乙签字、盖章时合同生效。
39.甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（ ）。
A.有效
B.因乙超越经营范围而无效
C.因乙超越经营范围而效力待定
D.因乙超越经营范围而可撤销
【答案】A
【点评】本题考核合同的效力。
【解析】根据相关规定，“当事人超越经营范围订立合同，人民法院不因此认定合同无效。”这是有关法人权利能力和行为能力的直接规定，即法人在不违反法律、行政法规强制性规范时，即使超越经营范围签订合同也认定有效。
40.下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是（ ）。
A.必须征得债权人同意
B.第三人并不因此成为合同当事人
C.不得损害债权人的利益
D.第三人应向债权人承担违约责任
【答案】D
【点评】本题考核第三人向债权人履行债务的内容。
【解析】由第三人向债权人履行债务并不一定应向债权人承担违约责任。
41.甲施工单位向乙预制件厂订制非标构件，合同约定乙收到支票之日起三日内发货。后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为是（ ）。
A.违约行为
B.行使同时履行抗辩权
C.行使先履行抗辩权
D.行使不安抗辩权
【答案】C
【点评】本题考核违约行为与抗辩权的判断。
【解析】甲是不安抗辩，乙是先履行抗辩。
42.甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意。则该材料质量标准应达到（ ）。
A.国家标准
B.行业标准
C.总承包单位确定的标准
D.其他企业标准
【答案】B
【点评】本题考核合同的履行。
【解析】合同条款空缺，第一步操作是协商解决。协商不成再按照合同有关条款或交易习惯确定。
43.某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理工程师
D.承包人与发包人共同
【答案】B
【点评】本题考核建设工程合同的变更。
【解析】监理单位不是合同当事人，因此，施工单位单方面变更的，费用应当自行承担，选B。其次，从书上强调“监理公司是建设单位的代理人”的角度答题，想到这一层会非常复杂。那样就不是单方面变更，而是构成合同变更了。考核的点变成“合同变更内容约定不明确的，推定为未变更”（“活儿做得细一点，到时不会少了你们的”是典型的质量、价格约定都不明确），答案仍旧是选B。
44.甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵消的说法，正确的是（ ）。
A.双方的债务法定抵消
B.双方债务基于一方主张而抵消
C.双方债务性质不同不得抵消
D.双方债务只有约定方可抵消
【答案】D
【点评】本题考核债务的抵消。
【解析】法定抵消中规定双方债务的种类、品质相同；若双方债务种类不同，除非当事人协商一致，否则不得主张抵消。本题中，双方债务不同，只有双方约定方可抵消，故选择D。
45.某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（ ）。
A.10万元
B.7万元
C.6万元
D.4万元
【答案】B
【点评】本题考核定金与违约金。
【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
46.甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元。后乙未能按约支付保管费用，则甲可以（ ）。
A.行使质押权变卖全部水泥
B.行使质押权变卖部分水泥
C.行使留置权变卖全部水泥
D.行使留置权变卖部分水泥
【答案】D
【点评】本题考核质押权与留置权。
【解析】债务人逾期不履行的，债权人可以与债务人协议以留置物折价，也可以依法拍卖、变卖留置物。
47.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（ ）。
A.丙公司应代甲清偿
B.乙可要求甲或丙清偿
C.只能由甲先行清偿
D.不可能由甲或丙共同清偿
【答案】C
【点评】本题考核一般保证方式。
【解析】一般保证是指债权人和保证人约定，首先由债务人清偿债务，当债务人不能履行债务时，才由保证人代为清偿债务的保证方式。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担责任。
48.某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标过程中的各行为，下列说法中，正确的是（ ）。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请
B.投标人购买招标文件，属要约行为
C.投标人参加现场考察，属要约行为
D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为
【答案】A
【点评】本题考核要约邀请、要约、承诺的判断。
【解析】投标人购买招标文件、参加现场考察不属要约行为；招标人发出中标通知书，才属承诺行为。
49.某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率的两倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（ ）。
A.予以追缴
B.不予支持
C.支持按合同约定全部支付
D.只支持按银行同类贷款利息支付
【答案】D
【点评】本题考核垫资利息的处理原则。
【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。
50.某扩建工程建发单位因急于参加认证，于11月15日未经验收而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（ ）。
A.11月15日
B.11月20日
C.11月30日
D.12月3日
【答案】A
【点评】本题考核工程竣工日期的确定。
【解析】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本题考核工程竣工日期为11月15日。
51.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后两个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（ ）。
A.2005年10月10日
B.2005年10月20日
C.2005年12月1日
D.2006年5月1日
【答案】C
【点评】本题考核工程欠款利息的起算日。
【解析】因合同约定“工程通过竣工验收后两个月内，结清全部工程款”，2005年10月1日工程通过竣工验收，所以利息应从2005年12月1日起算。若合同中未约定结款时间，则发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
52.发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（ ）。
A.予以支持
B.不予支持
C.征求发包人意见
D.要求承包人提供证据
【答案】B
【点评】本题考核固定价合同。
【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第22条规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。
53.某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（ ）。
A.应以书面方式订立
B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月
C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同
D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同
【答案】B
【点评】本题考核租赁合同。
【解析】租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。不定期租赁合同，当事人均可以随时解除合同，但出租人应当在合理期限前通知承租人。
54.施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（ ）。
A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即只有法律强制执行力
C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解
D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行
【答案】A
【点评】本题考核争议的处理。
【解析】和解无法律强制执行力；即使在申请仲裁或诉讼后也可以进行和解；和解可以发生在民事诉讼的任何阶段；在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则产生结束执行程序的效力，如果一方当事人不履行和解协议或反悔的，对方当事人可以申请法院按照原生效的法律文书强制执行。
55.建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院，向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（ ）。
A.工程质量检测机构出具的鉴定报告
B.建设单位职工的书面证明材料
C.建设单位与施工单位签订的施工合同
D.建设单位提交的答辩状
【答案】D
【点评】本题考核证据的分类。
【解析】民事诉讼证据的7种证据形式包括：书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录等。鉴定报告和施工合同属于书证；建设单位职工的书面证明材料属于证人证言；答辩状属于被告建设单位对案件发表的法律看法，其不属于证据范畴。
56.人民法院可以根据具体情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（ ）。
A.没收
B.扣押
C.查封
D.勘验
【答案】A
【点评】本题考核证据保全的方法。
【解析】人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。没收属于对他人财产的强制处分，不属于法定的证据保全方法。
57.某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于（ ）。
A.2006年9月1日
B.2006年12月1日
C.2007年3月1日
D.2007年6月1日
【答案】B
【点评】本题考核终审判决执行的期限。
【解析】申请执行的期限如果是单位则是6个月，如果是公民则是1年。
58.某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民法院开庭审理的过程中，王某儿子有病住院急需用钱。则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是（ ）。
A.人民法院可直接裁定先予执行
B.王某可请求一审人民法院裁定先予执行
C.因尚未审理完毕，当事人不能申请先于执行
D.若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失
【答案】B
【点评】本题考核先予执行的要求。
【解析】人民法院对下列案件，根据当事人的申请，可以裁定先予执行：
（1）追索赡养费、抚养费、抚育费、抚恤金、医疗费用的；
（2）追索劳动报酬的；
（3）因情况紧急需要先予执行的。
59.某施工单位诉建设单位施工合同纠纷案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（ ）。
A.撤销案件
B.中止审理
C.终结审理
D.缺席审判
【答案】D
【点评】本题考核缺席判决的相关内容。
【解析】《民事诉讼法》规定，被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或未经过法庭许可中途退庭的，人民法院可以作出缺席判决。
60.某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托中注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（ ）。
A.进行辩论
B.进行和解
C.提起反诉
D.提起上诉
【答案】A
【点评】本题考核诉讼代理人的权限。
【解析】授权委托书中仅注明为全权代理的，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或上诉。
61.某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成两种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当审人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（ ）万元。
A.15
B.16
C.17
D.20
【答案】D
【点评】本题考核仲裁裁决的相关内容。
【解析】根据《仲裁法》第53条规定，裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。本题中，丙仲裁员是由双方当事人共同选定的，因此属于本案的首席仲裁员，在仲裁庭不能形成多数意见时，应以丙仲裁员的意见作出仲裁裁决。
62.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（ ）。
A.驳回起诉
B.继续审理
C.终止诉讼
D.将案件移交合同约定的仲裁机构
【答案】B
【点评】本题考核仲裁与诉讼的相关内容。
【解析】根据《仲裁法》第26条规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉。本题中，乙在法庭调查时才出示仲裁协议。因此，推定其已放弃申请仲裁的权利，承认了法院的管辖权，故该仲裁协议不再具有排除法院管辖的权力，法院应继续审理。
63.下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（ ）。
A.仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭
B.仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭
C.仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开
D.仲裁公开进行，当事人可以协议不公开
【答案】A
【点评】本题考核仲裁的开庭。
【解析】《仲裁法》规定，仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，仲裁不公开进行。当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。
64.甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案中仲裁协议效力的说法，正确的是（ ）。
A.分包合同无效，则仲裁协议无效
B.分包合同有效，则仲裁协议有效
C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
【答案】D
【点评】本题考核仲裁协议的效力。
【解析】《合同法》第57条规定，合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力；《仲裁法》第19条也规定，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。
65.建改行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服。施工单位可以采取的行为是（ ）。
A.申请行政复议或提起行政诉讼
B.申请仲裁或提起民事诉讼
C.申请行政复议后提起行政诉讼
D.申请仲裁后提起民事诉讼
【答案】D
【点评】本题考核合同争议的解决。
【解析】行政相对人不能提起行政复议，而应按规定的纠纷处理方式解决的事项有：
（1）行政机关的行政处分或者其他人事处理决定；
（2）行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理。
当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理时，当事人应当依法申请仲裁，或者向法院提起民事诉讼。这是因为行政机关进行调解并不具有行政法上的拘束力，行政机关不可作为被告或者被申请人。
66.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（ ）。
A.6月4日
B.6月9日
C.7月19日
D.7月24日
【答案】D
【点评】本题考核申请行政复议的期限。
【解析】当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请，但法律规定的申请期限超过60日的除外。本题中，该施工单位5月25日收到处罚决定，可以推定其5月25日知道该具体行政行为。故其申请行政复议的最后期限为7月24日。
67.施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（ ）。
A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解
B.撤销施工单位资质证书的决定
C.因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分
D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定
【答案】B
【点评】本题考核行政诉讼的受理范围。
【解析】根据我国行政法与行政诉讼法的规定，因公民、法人和其他组织对某些具体行政行为不服而提起诉讼，人民法院应当受理。本题中，A选项属于对民间纠纷作出的行政调解，对此不服的可以提起民事诉讼或者申请仲裁；C选项是内部行政行为；D选项是抽象行政行为。
68.甲施工单位在承建乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定，李某的损失应由（ ）承担。
A.甲
B.乙
C.甲和刘某
D.甲和乙
【答案】C
【点评】本题考核法律责任的承担。
【解析】甲施工单位和刘某构成共同侵权，应当承担连带赔偿责任。
69.某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为（ ）。
A.串通投标罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.重大劳动安全事故罪
【答案】B
【点评】本题考核犯罪的认定。
【解析】工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。
70.某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是（ ）。
A.赔偿损失
B.降低资质等级
C.责令停业整顿
D.对主要负责人判处有期徒刑
【答案】D
【点评】本题考核法律责任的承担。
【解析】施工单位转包和违法分包承担的法律责任主要包括：赔偿损失；降低资质等级；责令停业整顿。题中施工单位的行为违反了法律，但不构成犯罪，因此只承担行政处罚，而不承担刑事处罚。